Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

Teza orzeczenia: "Wysokość kary umownej za opóźnienie winna respektować ograniczenie w postaci umownej wysokości kary umownej za odstąpienie"

VII GC 31/24 Uzasadnienie punktów II. i III. wyroku Powód dochodził od pozwanego m. in. zapłaty kar umownych z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia w postaci remontów lokali. Pozwany zarzuca, że zmagał się z brakami kadrowymi i czynił starania o pozyskanie nowych pracowników, że wystąpiły trudności z dostępnością materiałów budowlanych, że część z nich dostarczali lokatorzy w porozumieniu z inspektorem nadzoru, że powód zwracał się o wykonanie w pierwszej kolejności remontu innego lokalu.

Teza orzeczenia: Pozwana (…) winna złożyć stosowne wyjaśnienia (…) a nie ograniczać się w swych twierdzeniach procesowych do oceny dowodów przedłożonych przez powoda.

Sygn. akt VII GC 535/20 UZASADNIENIE Powód dochodzi zapłaty ceny oraz kosztów odzyskiwania należności. Pozwany zarzuca, że cena dowodu materiałów miała się zawierać w cenie sprzedaży oraz że powód nie udokumentował swojego powództwa. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W listopadzie i grudniu 2018 r. pozwana spółka działająca przez pełnomocnika M. A. zakupiła podsypkę piaskowo-cementową i piasek na potrzeby budowy w Ż. . Drogą telefoniczną strony uzgodniły cenę podsypki na 195 zł netto/m 3 o

(...) 34/17 UZASADNIENIE M. J. został obwiniony o to, że w dniu 13.11.2016 r. o godz. 16.10 w K. na ul. (...) kierując samochodem marki O. (...) o nr rej. (...) w terenie niezabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o 37 km/h, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h, jadąc z prędkością 107 km/h, to jest o wykroczenie z art. 92a k.w. w zw. z art. 20 ustawy Prawo o ruchu drogowym . Obwiniony zarówno w toku postępowania wyjaśniającego jak i przed Sądem nie przyznał się do popełnienia

Sygn. akt IV W 168/14 POSTANOWIENIE Dnia 30 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IV Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Maja Łapińska Protokolant: Monika Standio po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2014 r. sprawy M. M. ( M. ) obwinionego o czyn z art. 124 § 1 k.w. w przedmiocie umorzenia postępowania na podstawie art. 59 § 2 k.p.w. w zw. z art. 5 § 1 pkt 2 k.p.w. postanawia: 1 odmówić wszczęcia postępowania przeciwko M. M. o czyn z art. 124 § 1 k.w.

Sygn. akt III K 575/14 UZASADNIENIE W dniu 18 czerwca 1990 r. w Republice Austrii zawiązano na podstawie umowy spółki podmiot gospodarczy o nazwie (...) B. G. m.b.H. z siedzibą w Z. zwany (...) . Przedmiotem działalności firmy była produkcja urządzeń dla przemysłu górniczego m.in. kombajnów odkrywkowych i chodnikowych. Firma była reprezentowana przez N. R. pełnomocnika członków zarządu E. V. i F. R. . Pracownikiem firmy był m.in. A. J. , który był odpowiedzialny za rozprowadzanie urządzeń w Euro

Sygn. akt I C 561/07/12 (I C 735/07/12) UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w G. w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt (...) wniósł o wydanie orzeczenia, iż treść księgi wieczystej KW (...) jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albowiem działki gruntu o numerach ewidencyjnych (...) , karta mapy 2, położone przy ulicy (...) w K. , zapisane w księdze wieczystej (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w K. , nie przeszły na własność Skarbu Państwa, zaś prawo własności tych n

Sygn. akt V K 71/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział V Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Langer Protokolant: Sandra Gawron po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 16.06.2015r., 11.08.,16.10., 26.11. 22.12.2015r. sprawy z oskarżenia publicznego: I M. W. s P. i M. ur. (...) w W. oskarżonego o to, że: 1 w dniu 27 lipca 2011 r w K. przy ul (...) w lokalu (...) urządzał gry o charakterze losowym na automacie do g

Sygn. akt III Kp 284/17 POSTANOWIENIE Dnia 2 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w Wydziale III Karnym w składzie: Przewodniczący: S.S.R. K. K. Protokolant: osobiście po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2017 roku w K. wniosku prokuratora Prokuratury Rejonowej K. - P. w K. w sprawie o sygn. akt 2 Ds. 522.2017 o zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej i zezwolenie na przesłuchanie postanawia: na podstawie art. 180 § 2 k.p.k. zwolnić adwokata M