Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

Teza orzeczenia: "Wysokość kary umownej za opóźnienie winna respektować ograniczenie w postaci umownej wysokości kary umownej za odstąpienie"

VII GC 31/24 Uzasadnienie punktów II. i III. wyroku Powód dochodził od pozwanego m. in. zapłaty kar umownych z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia w postaci remontów lokali. Pozwany zarzuca, że zmagał się z brakami kadrowymi i czynił starania o pozyskanie nowych pracowników, że wystąpiły trudności z dostępnością materiałów budowlanych, że część z nich dostarczali lokatorzy w porozumieniu z inspektorem nadzoru, że powód zwracał się o wykonanie w pierwszej kolejności remontu innego lokalu.

Sygn. akt VII GC 655/20/9 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 10 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: sędzia Robert Fonfara Protokolant: Joanna Andrulewicz po rozpoznaniu 5 lutego 2021 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w K. na rzecz powoda M. P. 5415,16 zł (pięć tysięcy czterysta piętnaście złotych szesnaście gro

VII GC 909/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 27 marca 2024 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Fonfara Protokolant: Joanna Milewicz po rozpoznaniu 6 marca 2024 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa B. D. i J. D. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. łącznie na rzecz powodów B. D. i J. D. 9840 zł (dziewi

VII GC 978/23 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 5 marca 2024 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Robert Fonfara po rozpoznaniu 5 marca 2024 r. w K. na posiedzeniu niejawnym według przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych sprawy z powództwa: Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko: (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowied

VII GC 909/23 UZASADNIENIE Powodowie dochodzili od pozwanego zapłaty ceny za sprzedaną więźbę dachową i łaty. Pozwany kwestionuje, by zamawiał i otrzymał towar. Podaje, że więźba została zakupiona przez inny podmiot, który zapłacił całą cenę. Powodowie dodają, że w zakresie więźby doszło do podwyższenia ceny. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Powodowie prowadzą tartak w I. jako wspólnicy spółki cywilnej. (okoliczności przyznane) K. M. działająca pod firmą (...) prowadziła inwestycję w I. p

Teza orzeczenia: " Wysokość kary umownej za opóźnienie winna respektować ograniczenie w postaci umownej wysokości kary umownej za odstąpienie"

VII GC 31/24 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , 12 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Fonfara Protokolant: Joanna Milewicz po rozpoznaniu 13 marca 2024 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa Gminy K. przeciwko P. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. B. na rzecz powoda Gminy K. kwotę 12472,60 zł (dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) z odsetkami ustawowymi za

Sygn. akt I C 14/14/6 UZASADNIENIE Powód Przedsiębiorstwo Handlowe (...) Spółka jawna J. M. K. , A. R. K. z siedzibą w B. wniósł o zarządzenie od pozwanej E. U. kwoty 4.600,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15 czerwca 2013r. do dnia zapłaty na cel (...) na rzecz Fundacji (...) w K. . Nadto wniósł o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 14 grudnia 2011r. wytoczył przeciwko pozwanej powództwo o ochronę jego dóbr osobistych. Wywodził, że w pozwie wnosił o nakaz

Sygn. akt: I C 561/07/12 Sygn. akt I C 735/07/12 Dnia 19 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Mariusz Witkowski protokolant sek. sąd. Aleksandra Pytel po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2010 r. w Katowicach na rozprawie I sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta K. (...) Spółce Akcyjnej w K. KWK (...) II sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w G. przeciwko Miasto K. -